關(guān)于裝飾合同模板錦集9篇

　　現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強，我們用到合同的地方越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編精心整理的裝飾合同9篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

裝飾合同 篇1

　　甲方(物業(yè)管理單位)：_________聯(lián)系電話：_________

　　乙方(裝修人)：_________聯(lián)系電話：_________

　　丙方(裝修施工單位)：_________聯(lián)系電話：_________

　　為了規(guī)范小區(qū)住宅室內(nèi)裝飾裝修(以下簡稱裝修)活動及管理行為，維護小區(qū)正常秩序和公共利益，根據(jù)國家《物業(yè)管理條例》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》等相關(guān)法規(guī)，對本小區(qū)_________棟_________房裝修管理服務(wù)事宜，達成本協(xié)議。

　　一、裝修項目或方案(可加附頁)

　　1、_________;

　　2、_________;

　　3、_________;

　　4、_________。

　　二、裝修期限

　　裝修期限為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如超期裝修，乙方應(yīng)與甲方續(xù)簽住宅室內(nèi)裝飾裝修管理協(xié)議。

　　三、裝修禁止行為

　　1、破壞或擅自改動建筑主體和承重結(jié)構(gòu);

　　2、擅自增加樓面荷載;

　　3、在承重墻上穿洞或擴大承重墻上原有的門窗尺寸，拆除連接陽臺的墻體;

　　4、將廳、房、陽臺改為衛(wèi)生間、廚房間，將雨水管用于排放生活污水;

　　5、破壞衛(wèi)生間、廚房的地面防水層;

　　6、違法搭建建筑物、構(gòu)筑物;

　　7、破壞或擅自改變住宅外觀，擅自在非承重墻上開門窗;

　　8、擅自改動、接駁燃氣管道設(shè)施和公共管線;

　　9、占用、損壞或者擅自變動物業(yè)共有部位、共有設(shè)施設(shè)備;

　　10、其他影響建筑結(jié)構(gòu)和使用安全的行為。

　　四、裝修管理規(guī)定

　　1、裝修施工人員進入小區(qū)需佩帶《裝修出入證》，并接受甲方人員的查驗。乙方向甲方申領(lǐng)裝修施工人員《裝修出入證》_________個，交納押金_________元/個共_________元。

　　2、裝修施工人員一般不允許在裝修住宅室內(nèi)內(nèi)住宿，如需留人看守施工現(xiàn)場，乙方應(yīng)向甲方申報登記。

　　3、裝修施工作業(yè)應(yīng)當(dāng)遵守消防規(guī)定，作業(yè)現(xiàn)場至少配備2個滅火器。

　　4、施工時間為每天8:00-12:00、14:00-18:00，其余時段禁止施工。

　　5、裝修施工期間，丙方須對各種管道口采取保護措施，避免雜物進入管道造成堵塞。

　　6、甲方在履行管理職責(zé)時有權(quán)采取下列措施，乙方及丙方不得拒絕或阻礙：

　　(1)要求乙方或丙方提供有關(guān)資料;

　　(2)進入裝修現(xiàn)場進行檢查;

　　(3)制止違規(guī)裝修行為，要求停工或整改;

　　(4)向政府有關(guān)部門報告;

　　(5)采取_________措施;

　　(6)_________;

　　(7)_________。

　　五、室外設(shè)施及防盜門窗的安裝規(guī)定

　　1、室外各種設(shè)施如空調(diào)、太陽能熱水器等，應(yīng)當(dāng)安裝在建筑設(shè)計預(yù)定的位置，尺寸不得超出設(shè)計要求。如原設(shè)計未預(yù)定位置，則按照甲方指定的統(tǒng)一位置進行規(guī)范合理安裝�？照{(diào)機冷凝水應(yīng)當(dāng)接入管道內(nèi)，不得滴漏。

　　2、室外防盜門窗應(yīng)按規(guī)定安裝，不得違反有關(guān)法規(guī)。

　　3、_________。

　　六、裝修材料與裝修垃圾的存放、清運與處置

　　1、裝修材料應(yīng)存放于裝修住宅室內(nèi)內(nèi)，不得堆放在公共部位或公共場所，因裝卸需要暫時堆放的應(yīng)盡快清理;不及時清理的，經(jīng)甲方通知后，乙方或丙方仍未做出適當(dāng)安排的，甲方有權(quán)進行處置，處置費用可從乙方的裝修保證金中扣除。

　　2、裝修垃圾清運采用下列第_________種方式：

　　(1)自行清運。乙方或丙方必須于每天18:00前清運堆放在指定地點的裝修垃圾;未按時進行清運的'，甲方將代其進行清運，清運費用按_________元/車(不足一車按一車計)從裝修保證金中扣除。

　　(2)委托甲方清運。乙方或丙方應(yīng)在需清運垃圾前一天通知甲方，并將裝修垃圾用包裝物裝載或捆扎后放在指定地點;乙方或丙方須向甲方繳交裝修垃圾清運費_________元/車，不足1車按1車計。

　　3、_________。

　　七、裝修保證金及管理服務(wù)費用

　　1、本協(xié)議一經(jīng)簽訂，乙方即按下列標準向甲方交納裝修保證金：

　　【】住宅物業(yè)每戶_________元;

　　【】非住宅物業(yè)每戶_________元。

　　2、裝修工程完畢后，經(jīng)甲方檢查確認無違章裝修、無損害公共利益及其他業(yè)主利益行為的，甲方在驗收后_________天(不得超過30天)內(nèi)將裝修保證金退還乙方。

　　本站合同范文 ·建材訂貨合同范本 ·簡單裝修合同 ·工裝裝修合同 ·門面店面裝修合同 ·辦公室裝修合同 ·室內(nèi)裝修合同3、乙方按約定向甲方支付裝修服務(wù)費_________元。

　　4、_________。

　　八、其他約定

　　1、因裝修造成共用部位、共用設(shè)施設(shè)備損壞、共用管道堵塞、滲漏等，乙方應(yīng)當(dāng)立即組織修復(fù);造成經(jīng)濟損失的，乙方應(yīng)與受損人協(xié)商進行合理賠償。協(xié)商不成的，可申請仲裁或者提起訴

裝飾合同 篇2

　　答辯人：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　被答辯人：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛一案，具體答辯如下：

　　一、被告黃余明應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

　　《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當(dāng)、疏于監(jiān)督管理的過錯，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　二、被答辯人自身存在一定過錯

　　作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯，應(yīng)減輕被告黃余明的賠償責(zé)任。

　　三、答辯人不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定：承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔(dān)賠償責(zé)任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。

　　被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業(yè)資質(zhì)，沒有提供相應(yīng)的資質(zhì)證書，但被告黃余明已經(jīng)從事室內(nèi)裝修的承包事務(wù)多年，亦曾承包過類似工程而具備相當(dāng)施工經(jīng)驗，因此，答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內(nèi)裝修資質(zhì)的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。

　　根據(jù)上述法律規(guī)定，答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人，而且盡到選任的注意義務(wù)，不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的.選任上存在過失，也只是應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，而不應(yīng)與被告黃余明共同承擔(dān)連帶責(zé)任

　　1、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產(chǎn)事故遭受人身損害的，發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當(dāng)知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。”但是答辯人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明，兩者之間應(yīng)定性為承攬合同關(guān)系，而非建設(shè)工程合同關(guān)系，我國法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設(shè)工程合同的調(diào)整對象，因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責(zé)任。

　　2、雖然在《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè)，必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，取得相應(yīng)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程”的規(guī)定，但該《辦法》是20xx年5月1日實施的，在20xx年11月1日國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項目的決定》（國發(fā)[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規(guī)定，已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內(nèi)裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。

　　3、現(xiàn)今并沒有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì)，也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質(zhì)。

　　4、本案中，法院應(yīng)當(dāng)充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應(yīng)當(dāng)按照選任過失的大小，將應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償責(zé)任按比例從被答辯人應(yīng)獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　此致

　　深圳市龍崗區(qū)人民法院

　　答辯人：

　　20xx年11月18日

裝飾合同 篇3

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：______

　　委托處理人(姓名)：______單位：____住所地址：___聯(lián)系電話：____

　　承包方(以下簡稱乙方)：___單位名稱：___營業(yè)執(zhí)照號：___注冊地址：____

　　法定代表人：_________

　　委托代表人：_________

　　本工程設(shè)計人：_________

　　施工隊負責(zé)人：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：_________

　　1.2 工程內(nèi)容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)

　　1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第____種承包方式： (1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表); (2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表); (3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4 工程期限___天; 開工日期___天___月___日; 竣工日期___天___月___日;

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_________元 金額大寫：_________ (詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)

　　第二條 工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供： 1、甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙); 2、甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費___元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。

　　第四條 甲方工作

　　4.1 開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源、電源;

　　4.3 負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

　　4.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的'非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù); 4.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、工程竣工驗收。

　　第五條 乙方工作

　　5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;

　　5.2 嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　5.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　第六條 工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。

　　第七條 材料供應(yīng)

　　7.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　7.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第八條 工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延： 1、工程量變化或設(shè)計變更; 2、不可抗力; 3、甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2 因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　8.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　8.4 因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第九條 質(zhì)量標準

　　雙方約定本工程質(zhì)量按下列第___項標準執(zhí)行： (1)《北京市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收規(guī)定》 (2)其它規(guī)定：__施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由乙方負責(zé)，經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由甲方負責(zé)。

　　第十條 附則

　　1、工程開工前，甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責(zé)人保管。工程竣工驗收時，甲方負責(zé)提供新鎖____套，由乙方當(dāng)場負責(zé)安裝交付使用。

　　2、本協(xié)議簽訂后，工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3、本協(xié)議一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　住址： 住址：

　　電話： 電話：

　　身份證號： 身份證號：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：____

裝飾合同 篇4

　　發(fā)包人:

　　承包人:

　　工程承包方式:

　　承包人包工、包材料(承包人需提供裝修材料明細單) 工程期限為 天開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。

　　合同價款: 本合同工程造價為(大寫):

　　施工圖紙

　　由承包人自行設(shè)計施工草圖,圖紙一式兩份,需經(jīng)發(fā)包人同意草圖并簽字后方可施工,否則一切返工費用由承包人承擔(dān). 發(fā)包人義務(wù)

　　1、 提供施工期間的水源,電源。

　　2、 負責(zé)調(diào)解施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

　　3、 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場、竣工驗收。 承包人義務(wù)

　　1、 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

　　2、 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

　　3、 保護好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證上下水的通暢，如有損壞需照價賠償。

　　4、 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。 工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。

　　材料的提供及驗收

　　承包人每購得一批材料，需提供材料明細單，并通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人驗收合格簽字后承包人方可施工，否則所造成的一切費用由承包人承擔(dān)。

　　工程款支付方式

　　第一次：承包人購得材料經(jīng)發(fā)包人驗收、查對合格并在材料明細單上簽字后支付40%工程款。

　　第二次：木工活進度過半(一周左右)，發(fā)包人驗收質(zhì)量合格后支付25%工程款。

　　第三次：木工活竣工，由發(fā)包人驗收質(zhì)量合格后支付15%工程款;期間，油漆工程開始3天后，發(fā)包人可酌情支付生活費500-2000元，但總數(shù)不超過工程款的`5%。

　　第四次：全部工程結(jié)束，發(fā)包人驗收質(zhì)量合格后10天內(nèi)需支付工程余款。

　　工程主要項目

　　一、 客廳鞋柜、玄觀、吊頂、電視墻。

　　二、 門廳吊頂，飯廳儲物柜。

　　三、 書房落地柜(3.2米*3.4米左右)、電腦桌、書架。

　　四、 陽臺吊頂、高柜、矮柜各一組。

　　五、 衛(wèi)生間吊頂及梳妝平臺。

　　六、 廚房吊頂、櫥柜、鈦合金推拉門。

　　七、 包房屋內(nèi)所有的門套、窗套及暖氣套。

　　八、 乳膠漆粉刷整個房屋。

　　質(zhì)量保證

　　1、 承包人所用材料均需使用正規(guī)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量達標的材料，如發(fā)生材料以次充好，謊報價格等欺詐行為，發(fā)包人有權(quán)終止合同，并由承包人承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。

　　2、 工程結(jié)束后承包人提供終身保修，如因房屋漏水、發(fā)包人人為破壞等其它非材料質(zhì)量，做工質(zhì)量因素造成的損壞，承包人可酌情收取一定的費用。違約責(zé)任

　　一、 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規(guī)有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償對方經(jīng)濟損失。

　　二、 為辦理驗收手續(xù)，承包人提前使用或擅自動用工程成品而造成的損失，由承包人負責(zé)并承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。

　　三、 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行的，該方應(yīng)及時通知另一方，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　合同爭議解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，可向有關(guān)部門起訴。 關(guān)于合同本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。

　　本合同簽字后不得轉(zhuǎn)包。

　　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，合同附表同樣具有法律效力。 其他約定事項：

　　雙方簽字

　　發(fā)包人： 承包人：

　　年 月 日 年 月 日

裝飾合同 篇5

　　發(fā)包方（簡稱甲方）：______________________________

　　承包方（簡稱乙方）： 上海梅蘭裝潢設(shè)計有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費合法權(quán)益條例》，中華人民共和國建設(shè)部（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、概況

　　1．甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。

　　2．裝飾施工地點：____區(qū)（縣）______路______弄（村）______號____樓______室。

　　3．住房結(jié)構(gòu)：__________房型________房______廳______套，施工面積______平方米。

　　4．裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　5．承包方式：__________（包工包料、清包工、部分承包）。

　　6．總價款：￥________元，大寫（人民幣）：__________其中：

　　材料費：____________，人工費：____________

　　管理費：____________，設(shè)計費：____________

　　垃圾清運費：____________，稅金（3.41％）：________，其他費用：__________經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　7．工期：自______年______月______日開工，至______年______月______日竣工，工期______天。

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1．甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》略。本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　2．乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》略。

　　3．乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　4．乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，

　　對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1．本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　2．本工程由（乙）方設(shè)計施工方案。

　　3．甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4．由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　5．在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件略）后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　6．工程驗收。甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　7．工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)（詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》略）。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應(yīng)承認原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　1．工程款付款方式列下表：

　　注：裝飾工程有形市場另有規(guī)定的，亦可按市場規(guī)定辦理。

　　2．工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》略。

　　3．工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》（詳見附件七略），保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4．雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。

　　六、其它事項

　　1．甲方工作：

　�。�1）甲方應(yīng)在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明________份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　（2）做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的.協(xié)調(diào)工作。

　�。�3）如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費用。

　　2．乙方工作：

　�。�1）參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。

　�。�2）指派________為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。

　�。�3）未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任

　　1．由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方____元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____％支付違約金。

　　2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______％向甲方支付違約金。

　　3．甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

　　4．乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　八、糾紛處理方式

　　1．因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。

　　2．當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向__________市仲裁委員會申請仲裁______人民法院提起訴訟。（將不選定的解決方式劃出）

　　九、合同的變更和解除：

　　1．合同經(jīng)雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證）生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款______％支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。2．施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定：____________________________________________________________

　　十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方（簽章）：__________ 乙方（簽章）：____________

　　委托代理人：____________ 法定代表人：______________

　　住址：__________________ 地址： 眾仁路55號

　　電話：__________________ 電話：

　　郵編：__________________ 郵編：____________________

　　簽訂日期：______________

　　簽訂地點：______________

裝飾合同 篇6

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就乙方承包甲方的技工學(xué)校實習(xí)車間鋁合金窗制作安裝(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點： 聊城市高級技工學(xué)校院內(nèi)

　　1.2 工程承包方式，雙方商定采取乙方包工、包全部材料的承包方式

　　1.3 工程期限 14天開工日期 20xx 年 8 月 6 日 竣工日期 20xx 年 8 月 20 日

　　1.4 合同價款、單價：

　　鋁合金窗每平方單價為140.00元，總面積約為560平方。本合同工程造價約為(人民幣) 78400.00元金額大寫： 柒萬捌仟肆佰元 。

　　第二條 甲方工作

　　向乙方提供施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底，為乙方入場施工創(chuàng)造條件負責(zé)提供水源、電源為乙方使用

　　第三條 乙方工作

　　委派 為工地代表，負責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量的按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程，安全、環(huán)境保護規(guī)定。做好施工現(xiàn)場管理。保護好墻面板及窗口包邊，防止破壞。保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。

　　4.2 工程竣工未移交甲方之前負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　第四條 工程變更

　　工程項目及做法如需變動，雙方應(yīng)協(xié)商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，同時調(diào)整相關(guān)費用。

　　第五條 材料供應(yīng)

　　按合同約定乙方提供的材料、設(shè)備，由監(jiān)理、建設(shè)單位代表、甲方共同驗收;如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，若已使用，由乙方負責(zé)重新更換。

　　第六條 工期

　　施工工期為8月20日完工，因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第七條 質(zhì)量標準

　　本工程施工質(zhì)量為 合格 標準執(zhí)行;并以施工圖紙尺寸和鋁合金窗制作標準圖集制作。

　　施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，應(yīng)經(jīng)工程質(zhì)量監(jiān)督站檢驗，需費用由乙方承擔(dān)。

　　第八條 工程驗收、工程價款結(jié)算及保修

　　工程竣工后，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理、施工方、乙方共同組織驗收。乙方負責(zé)提供有關(guān)資料給甲方，甲方。驗收不合格，乙方負責(zé)返工。

　　本工程自驗收合格之日起保修期為壹年。驗收合格后雙方進行實際測量乙方施工的鋁合金窗，并按實際面積為乙方結(jié)算。

　　第九條施工安全生產(chǎn)

　　1、乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴格遵受《建筑安裝工人安全技術(shù)規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，注意施工安全。

　　2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)有關(guān)安全操作規(guī)程，導(dǎo)致發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　第十條工程價款支付方式

　　合同生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　第十一條 違約責(zé)任

　　1、合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)，受到罰款或給對方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。

　　2、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)及時通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　3、本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款10%的.違約金，并承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟損失。

　　乙方責(zé)任:

　　1、應(yīng)妥善保護甲方施工的墻面板及彩板包邊，如有損壞，應(yīng)照價賠償。 未經(jīng)甲方同意，乙方擅自改造圖集制作尺寸參數(shù)，由此發(fā)生的損失由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。

　　2、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，乙方負責(zé)返工，工期不得順延。

　　3、 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向甲方支付違約金 500.0元/每日 。

　　第十二條 爭議解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，向 當(dāng)?shù)?裁委員會申請仲裁解決：

　　第十三條 幾項具體規(guī)定

　　注：邊框與下滑之間應(yīng)加橡膠墊。

　　第十五條 附則

　　15.1本合同經(jīng)甲、乙雙方代表簽字蓋章后生效。

　　15.2本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　15.3甲、乙雙方直接簽定合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝飾合同 篇7

　　工程名稱：

　　甲 方：

　　乙 方：重慶時報便民服務(wù)裝修部

　　簽定日期：

　　重慶市建筑裝飾協(xié)會

　　重慶市裝飾裝修工程施工合同

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

　　委托代理人（或甲方代表）： 單位：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方（以下簡稱乙方）： 重慶時報便民服務(wù)裝修部

　　營業(yè)執(zhí)照號：渝高注冊號：500901000014343 聯(lián)系電話： （023）86158863

　　注冊地址（或辦公地址）： 重慶高新區(qū)石橋鋪西部商城c座8—14

　　委托代理人（或乙方代表） 聯(lián)系電話：

　　本工程設(shè)計： 聯(lián)系電話：

　　施工負責(zé)人： 聯(lián)系電話：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本市裝飾裝修的特點，

　　甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就乙方承包甲方發(fā)包的裝飾裝修工程（以下

　　簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程 概 況

　　1、1工程地點 。

　　1、2工程承包方式，雙方商定采取下列第 種承包方式。

　　（1）乙方包工、包全部材料。（預(yù)算項目每單項造價內(nèi)雙方確認價格包干）。

　　（2） 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料。（預(yù)算項目每單項造價內(nèi)價格包干）。

　�。�3） 乙方包工、不包全部材料，甲方提供全部材料。（預(yù)算項目每單項造價內(nèi)人工價格包干）

　　1、3工程期限 天

　　開工日期 年 月 日

　　竣工日期 年 月 日

　　1、4合同價款：本合同工程造價為（人民幣） 元。

　　金額大寫：

　　詳見附表：工程報價書（工程涉及所有內(nèi)容均以報價書為據(jù)，包干使用，自負盈虧）

　　第一條 甲 方 工 作

　　2、1 由甲方業(yè)主委派 為甲方代表，負責(zé)合同履行及與乙方接洽，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方洽談。

　　2、2 開工前三天，乙方負責(zé)提供平面布置圖、水電圖給甲方，方便甲方及時辦理好入場手續(xù)，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為條件。

　　2、3 甲方無償負責(zé)提供水源、電源為乙方使用，并承擔(dān)相關(guān)費用。

　　2、4 負責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間的關(guān)系，協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　2、5 如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，甲方委托乙方負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　第二條 乙 方 工 作

　　3、1 由乙方公司委派 游連發(fā) 為乙方代表，負責(zé)合同履行，嚴格執(zhí)行工程的安全操作規(guī)范、防火規(guī)范、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

　　3、2 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程，安全、環(huán)境保護規(guī)定并做好施工現(xiàn)場管理。

　　3、3 保護好施工現(xiàn)場的家具和陳設(shè)，保證廚衛(wèi)上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。

　　3、4 施工期間乙方因工程需要需使用該場地，乙方負責(zé)承擔(dān)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場治安保衛(wèi)、清潔及垃圾處理工作。

　　3、5 工程竣工未移交甲方之前負責(zé)對現(xiàn)場一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　第三條 工 程 變 更

　　工程項目及做法如需變更，雙方必協(xié)商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，支付增減項目價差之后再施工，同時調(diào)整相關(guān)費用及工期（見附表三：工程變更單）。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負；給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　第五條 材 料 供 應(yīng)

　　5、1 按合同約定由甲方提供的1、廚房：排氣扇，抽煙機，洗菜盆，灶具、

　　2、衛(wèi)生間：洗浴三件套及蹲便器、排氣扇3、廳內(nèi)及臥室吸頂燈電視墻射燈、壁燈4、室內(nèi)三部空調(diào)并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。由甲方提供的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成質(zhì)量問題或損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　5、2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用、

　　費由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延；甲方未按期支付工程價款，合同工期相應(yīng)順延，以拖延付款累計天數(shù)為延期竣工時間。

　　6、4 因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第七條 質(zhì) 量 標 準

　　7、1 本工程施工質(zhì)量按下列第____（1）___項標準執(zhí)行：

　�。�1） 以施工圖紙、設(shè)計變更的內(nèi)容和《重慶市住宅裝飾工程質(zhì)量驗收標準》。

　�。�2） 簽定工程報價書的項目與甲乙雙方簽定認可的設(shè)計圖紙。

　　7、2 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由有管轄權(quán)的相關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認證，認證所需費用采取“誰提出誰墊付”的原則。經(jīng)認證，工程質(zhì)量不符合合同約定標準的，認證所需費用由責(zé)任方承擔(dān)，工程質(zhì)量符合合同約定標準的，認證所需費用由甲方承擔(dān)。

　　7、3 整個過程使用墻面材料和地板、衣柜、蓄物柜、書柜等材料必須符合國家規(guī)定的環(huán)保標準。

　　第八條 工 程 驗 收 、價 款 結(jié) 算 及 保 修

　　8、1 甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和竣工后表面工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不按時參加隱蔽工程和竣工后表面工程驗收，乙方可自行驗收，甲方對驗收結(jié)果視為接受。

　　8、2 雙方約定在施工過程中分為下列兩個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　�。�1） 隱蔽工程驗收（水電、防水工程）

　　（2） 竣工后表面工程驗收，乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗收，階段合格后應(yīng)填寫工程驗收單（見附表四：工程驗收單）

　　8、3 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后一周內(nèi)組織驗收，并辦理驗

　　收移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應(yīng)承認竣工工期。

　　8、4 工程竣工驗收合格后，甲方應(yīng)在一月結(jié)清尾款，從竣工驗收合格起計算，每超逾期一天甲方按合同未付價款的1%累計計算向乙方支付違約金。

　　8、5 本工程自驗收合格雙方簽字之日起隱蔽工程保修期為五年，墻體表面工程保修期為二年。驗收合格簽字并結(jié)清尾款后，填寫工程保修單。

　　8、6 驗收不合格，乙方負責(zé)返工；甲方未經(jīng)乙方同意擅自提前入住或收回鑰匙，視為自動交房并合格竣工。

　　8、7因甲方自購材料或甲方要求乙方使用的材料未達到國家標準而出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題， 乙方不負責(zé)保修。

　　8、8因甲方原因工程價款未結(jié)清，乙方不負責(zé)保修。

　　第九條 安 全 生 產(chǎn)

　　9、1乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工人安全技術(shù)規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，注意施工安全。

　　9、2 乙方應(yīng)主動在施工前聯(lián)系物管部門、了解施工場地電源線布網(wǎng)設(shè)計，并嚴格遵守相關(guān)規(guī)范施工，如果由此發(fā)生和火災(zāi)，或冒險作業(yè)發(fā)生事故乙方應(yīng)承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。

　　9、3 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生冶安安全人生安全、火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的經(jīng)濟損失，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　第十條 工 程 價款 支 付 方 式（報價書中未列項目不包含在此工程價款內(nèi)）

　　合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數(shù)

　　支付時間

　　支付金額

　　占總金額的%

　　第一次

　　合同簽訂，第一批材料進場：

　　40%

　　第二次

　　水電布線、布管水泥工進場：

　　40%

　　第二次

　　木工和泥工基本完工、漆工進場即：

　　17%

　　第四次

　　工程完工驗收合格一月內(nèi)結(jié)清，

　　3%

　　注：支付時間按工種進場為準； 合計：

　　第十一條 違 約 責(zé)任

　　11、1 合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)，受到罰款或給對方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　11、2 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)及時通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　11、3 本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款20%的違約金，并承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟損失。

　　甲方責(zé)任：

　　a、未辦理任何手續(xù)，乙方有權(quán)拒絕拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，甲方強行要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責(zé)承擔(dān)損失。

　　b、按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其他原因等，導(dǎo)致工程無法正常順利進行，除工期得以順延外，還應(yīng)償付乙方因此造成的'停工、誤工的實際損失。

　　c、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用，出現(xiàn)質(zhì)量問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　d、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同約定款項，每逾期一天，按未付款額的1%支付違約金。

　　乙方責(zé)任：

　　a、妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其他物品，如有損壞，應(yīng)照價賠償。

　　b、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改變更原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線、設(shè)計方案，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責(zé)并承擔(dān)全部損失。

　　c、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，乙方負責(zé)返工，工期不予順延。

　　d、因乙方原因，造成工期延誤使工程不能及時完成，乙方應(yīng)按每拖延一天支付甲方工程價款2%的違約金。

　　e、因乙方保衛(wèi)工作不當(dāng)造成材料丟失，被盜，造成損失由乙方全部賠償并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　第十二條 爭 議 解 決 方 式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第___1 ____種方式解決：

　　1、重慶市家裝仲裁委員會申請仲裁。

　　2、當(dāng)?shù)赜泄茌牂?quán)的人民法院起訴。

　　第十三條 具 體 事 項 說 明 及 規(guī) 定

　　13、1 各個小區(qū)或樓盤不論以任何形式收取裝飾公司的保證金、電梯費，裝修管理費和工人出入證費等所有費用，如產(chǎn)生以上相關(guān)費用均由甲方自理。乙方負責(zé)出具相關(guān)手續(xù)。

　　13、2 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負責(zé)將垃圾運到指定地點。如要求將垃圾運到垃圾場，則甲方負責(zé)支付從指定地點運到垃圾場的垃圾清運費用（人民幣）_______元（此費用不在工程價款內(nèi)）。

　　13、3 施工期間，甲方將進戶門鑰匙___1__把交給乙方代表_____ __負責(zé)保管。工程竣工后，甲方負責(zé)提供新鎖______把，由乙方負責(zé)安裝交付使用。

　　13、4 乙方按合同約定和規(guī)范施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以書面形式通知乙方，事后要求，乙方不予辦理。

　　13、5 甲方交款必須到乙方公司財務(wù)辦理，私自將款項交與公司其他人員因此而帶來的全部經(jīng)濟損失均由甲方承擔(dān)，包括給乙方帶來的經(jīng)濟損失。

　　第十四條 附 則

　　14、1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　14、2 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。

　　合 同 附 件：

　　附表一：工程預(yù)算報價說明

　　附表二：工程設(shè)計圖紙（見附件）

　　第十五條 其 他 約定 條 款

　　甲 方： 乙 方：重慶時報便民服務(wù)裝修部

　　甲方代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

裝飾合同 篇8

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：__________________________________

　　承包方(簡稱乙方)：__________________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費者合法權(quán)益條例》，中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守，家庭居室裝飾裝修施工的合同范本。

　　一、概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住。

　　乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。

　　2.裝飾施工地點：_________區(qū)(縣)___________路____弄(村)____號___樓____室。

　　3.住房結(jié)構(gòu)：____________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。

　　4.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　5.承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6.總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：______________________________

　　其中：

　　材料費：________________________________，人工費：_____________________

　　管理費：________________________________，設(shè)計費：_____________________

　　垃圾清運費：____________________________，稅金(3.41%)：____________

　　其他費用：___________________________

　　經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　7.工期：自_________年_______月________日開工，至________年_______月_______日竣工，工期________天。

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

　　1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。

　　本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　2.乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　4.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準，質(zhì)量評定驗收標準。

　　2.本工程由_________方設(shè)計，施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　5.在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定，合同范本《家庭居室裝飾裝修施工的合同范本》。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　6.工程驗收。

　　甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認，事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗，若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　7.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件五《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應(yīng)承認原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定：

　　甲方提供的`施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：

　　1.工程款付款方式列下表：

　　2.工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。

　　3.工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4.雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。

　　付款時間付款百分比金額

　　對預(yù)算設(shè)計認可簽訂合同之日1000元，第二次付款時扣除

　　合同簽訂后開工彰二到五天65%元

　　施工過程中工期進度過半30%元

　　竣工驗收當(dāng)天5%元

　　增加工程項目簽訂項目變更表100%元

　　注：裝飾工程有形市場另有規(guī)定的，亦可按市場規(guī)定辦理。

　　六、其它事項

　　1.甲方工作：

　　(1)甲方應(yīng)在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。

　　2.乙方工作：

　　(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。

　　(2)指派______________為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。

　　(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任：

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付違約金。

　　3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　八、糾紛處理方式：

　　1.因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。

　　2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向

　　--市仲裁委員會申請仲裁;

　　--人民法院提起訴訟。

　　(將不選定的解決方式劃出)

　　九、合同的變更和解除：

　　1.合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款__________%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定：

　　十一、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　住址： 地址：

　　電話： 電話：

　　郵編： 郵編：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

裝飾合同 篇9

　　發(fā)包人（甲方）：_______________

　　住所：______________________

　　電話：____________ 傳真：____________

　　委托代理人：________________

　　電話：____________ 傳真：____________

　　承包人（乙方）：_______________

　　住所：______________________

　　電話：____________ 傳真：____________

　　法定代表人：________________電話：____________

　　本工程設(shè)計人：______________電話：____________

　　施工隊負責(zé)人：______________電話：____________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜（以下稱工程），達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1。 工程名稱：__________________________________。

　　2、工程地點：__________________________________ 。

　　3、承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：

　　（1）承包人包工、包料；

　　（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；

　�。�3）承包人包工、發(fā)包人包料。

　�。ǜ郊�即經(jīng)雙方當(dāng)事人簽確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。）

　　第二條 施工圖紙

　　雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供：

　　（1）發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；

　　（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費（大寫）____________ 元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。

　　施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應(yīng)當(dāng)負責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　第三條 甲方工作

　　1、開工前 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。

　　4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。

　　第四條 乙方工作

　　1。 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2。 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

　　3。 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　4。 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

　　5。 對于施工過程中的有關(guān)事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準備時間。

　　6。 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　7。 工程竣工前未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。

　　第五條 關(guān)于工期

　　1。 工程期限____________ 天，開工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。

　　2。 因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應(yīng)不及時、不按期支付工程款等）導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。

　　3。 因為如下因素影響而導(dǎo)致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔(dān)責(zé)任：

　�。�1）遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭等不可抗力的；

　�。�2）經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計變更；

　�。�3）因與甲方和乙方無關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地（�。﹨^(qū)的管理機構(gòu)和隔壁鄰居的無理行為；

　�。�4）經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗時間浪費；

　　（5）經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

　　第六條 關(guān)于材料供應(yīng)和保管

　　1。 任何一方負責(zé)提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標準和設(shè)計的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時、按量運送到施工現(xiàn)場，并通知對方當(dāng)事人驗收簽確認。

　　2。 對一方提供的任何材料和設(shè)備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對方有權(quán)要求更換，提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔(dān)。

　　3。 材料和設(shè)備進場后，統(tǒng)一由乙方負責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負責(zé)，施工過程中的正常消耗除外。

　　第七條 關(guān)于質(zhì)量和驗收

　　1。 工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（gb 50327—XX）為質(zhì)量評定驗收標準。

　　2。 甲、乙方雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù)；甲方不按時參加驗收的，工期應(yīng)予順延。

　　3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負責(zé)。由乙方負責(zé)返工的，返工費用由甲方負責(zé)。

　　4。 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗收通知后 天內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。

　　5。 驗收時，工程項目合格率達到____________ %時（以上程價款比例為準），其他不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應(yīng)予以確認。

　　6。 乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修 年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機構(gòu)的規(guī)定為準。

　　7。 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：__________________________________

　　____________________________________________________________________ 。

　　8。 工程未驗收的，甲方不得先行使用。

　　第八條 關(guān)于工程價款及結(jié)算

　　1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的`約定，直接向承包人支付工程款：

　　支付次數(shù)____________ 支付階段或時間____________ 支付金額

　　第一次______________________ 支付____________ 元；

　　第二次______________________ 支付____________ 元；

　　第三次______________________ 支付____________ 元；

　　第四次____________ 工程驗收后 天 工程總造價的5%，約____________ 元。

　　（2）其他支付方式：______________________ 。

　　2。 雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________ 種進行結(jié)算：

　�。�1）固定價格，本工程總價款為____________元；

　　（2）單價不變，按實際數(shù)量加損耗率計算，但是總價不得超過____________ 元。

　　a。 乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；

　　b。 瓷磚面積為：實際面積+6%×實際面積；

　　c。 實木地板面積為：實際面積+6%×實際面積，拼花部分面積+10%×拼花部分面積；

　　d。 木工衣柜類面積為：實際面積（平方米取整數(shù)值，小數(shù)位不夠0。5平方米按0。5平方米計算，超出0。5平方米的按1平方米計算）；

　　e。 其他按項項目按項計算；

　　f。 其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%×實際面積；

　　g。 估價項目測量后再具體報價；

　　h。 經(jīng)甲方同意代購的項目按預(yù)算內(nèi)造價購買，經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。

　　3。 特別費用的約定：

　�。�1）施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責(zé)。

　　（2）施工過程中，因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構(gòu)或管理機構(gòu)罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負責(zé)。

　　（3）合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征稅額向有關(guān)部門交納；已經(jīng)列明稅費的，由乙方負責(zé)繳交。

　�。�4）物業(yè)管理機構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的，由甲方負責(zé)交涉或向乙方補貼差額。

　　4。 乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%，則甲方應(yīng)按實際比例先支付給乙方備料。

　　5。 工程驗收合格后，乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方，雙方進行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后 天內(nèi)未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結(jié)算，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽，甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。

　　第九條 工程預(yù)算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。

　　第十條 責(zé)任與罰則

　　1。 施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負責(zé)，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責(zé)。

　　2。 因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應(yīng)向甲方支付____________ 的違約金。

　　3。 因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費損失。

　　4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應(yīng)當(dāng)按照____________ 支付乙方延期付款違約金。

　　5。 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責(zé)。

　　6。 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應(yīng)當(dāng)及時采取措施避免損失擴大，并將有關(guān)情況通知甲方。否則，應(yīng)當(dāng)對造成的損失擴大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十一條 雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決：協(xié)商無效的，可提交人民法院訴訟。

　　第十二條 附 則

　　1。 本合同一式兩份，雙方個執(zhí)一份，同具法律效力。

　　2。 本合同履行完成后自動終止。

　　甲方（簽）：________________________ 乙方公司（蓋章）：____________

　　現(xiàn)場代表（簽）：___________________ 現(xiàn)場代表（簽）： ____________

　　證件名稱：______________________ 證件名稱：_____________________

　　頒發(fā)機構(gòu)：______________________ 頒發(fā)機構(gòu)：_____________________

　　證件號碼：______________________ 證件號碼：_____________________

　　__________ 年 ____月____ 日

【裝飾合同】相關(guān)文章：

裝飾的合同02-10

住宅裝飾合同03-06

裝飾購銷合同03-13

裝飾施工合同02-16

裝飾購銷合同04-16

裝飾公司合同04-22

裝飾裝修合同02-04

裝飾維修合同07-05

外墻裝飾合同02-07

居室裝飾合同03-19