標準裝修施工合同

時間：2024-10-03 00:19:08 裝修合同我要投稿

標準裝修施工合同范文

　　由于各方面的原因，很多消費者在家庭裝修的談判過程中簽合同之前往往比較仔細，節(jié)奏也比較慢;但是一旦這個過程接近面臨簽合同時，消費者就開始急躁，希望盡快和裝修公司簽合同，盡快進入施工階段。下面是小編帶來的標準裝修施工合同范文，歡迎閱讀。

標準裝修施工合同范文

　　標準裝修施工合同范文

　　合同編號：

　　二零xx年月日

　　發(fā)包方： (以下簡稱“甲方”) 承包方： (以下簡稱“乙方”)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1 工程名稱：。 2 工程地點: 。 3 工程內(nèi)容及做法(詳見:《工程預(yù)算報價表》、《工程材料祥單》)。 4 工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式。

　　(1)乙方包工、包料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);

　　5 工程期限歷天，開工日期年月日,竣工日期年月日(施工期以材料進場日第二天起計算)。

　　6合同價款：本合同工程款價為元，施工過程中無增加費用，如需要增加部分費用，必須由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增加該部分費用。

　　第二條甲方義務(wù)

　　1 開工前天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設(shè)損失的，有甲方自行負責。

　　2 負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用。

　　3負責提供施工所需的水源、電源;

　　4負責協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;

　　5不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;

　　7參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

　　8按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。

　　第三條乙方義務(wù)

　　1 指派為乙方駐工地監(jiān)理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理解決由乙方負責的各項事宜。

　　2施工中嚴格遵循小區(qū)物業(yè)管理相關(guān)調(diào)理，執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程，如因乙方施工不規(guī)范造成的損失由乙方負責;

　　3嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定，嚴格按甲方要求進行安全文明施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄;

　　4保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;

　　5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

　　6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　第四條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，雙方簽名確認，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

　　第五條材料的提供

　　1 由甲方提供的材料、設(shè)備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應(yīng)當符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應(yīng)負責妥善保管。

　　2 由乙方提供的材料、設(shè)備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應(yīng)禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責。

　　第六條工期延誤

　　1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延;

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第七條工程款支付方式

　　1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：

　　第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 55 %，即元。

　　第二次：工程進度過半，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 30 %，即元。

　　第三次：竣工驗收完畢，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 10 %，即元。

　　第四次：工程完工及竣工驗收后，結(jié)算完畢，甲方應(yīng)留乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%，即質(zhì)量保證金，其余余款結(jié)完。

　　4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12個月，無任何問題將5%的保證金全部結(jié)算完畢。

　　第八條雙方責任和工期延誤處理

　　1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應(yīng)當順延：

　　(1)不能提供水、電;

　　(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);

　　(3)不能按期提供自購材料、設(shè)備;

　　(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;

　　(5)因甲方原因變更設(shè)計、增加施工項目;

　　(6)同意工期順延的其他情況。

　　(7)逾期驗收或無故怠于驗收;

　　(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　2對以下原因造成工期延誤, 工期不順延：

　　(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延;

　　(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　(3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負責;

　　(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;

　　(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負責。

　　(6)乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　4 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

　　5 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　第九條關(guān)于施工及驗收的約定

　　1乙方必須在甲方要求的時間內(nèi)完工，經(jīng)甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。 2乙方必須嚴格按甲方認可的材料進行施工(安裝)。

　　3工程竣工后，乙方應(yīng)當通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后6天內(nèi)驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收，應(yīng)當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。

　　4雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　第十條《工程預(yù)算報價表》雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　第十一條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

　　第十二條附則

　　1 本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

　　2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3 本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。

　　甲方: (簽字) 乙方: (蓋章)

　　委托代理人:_____________

　　地址：

　　電話：法定代理人:_____________ 委托代理人:_____________ 地址：電話：