鋼結構簡單的合同范本（精選6篇）

　　隨著人們對法律的了解日益加深，很多場合都離不了合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的鋼結構簡單的合同范本（精選6篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　鋼結構簡單的合同1

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________ 職務：____________ 電話：____________

　　定作方：________________________

　　地 址：____________ 電話：____________

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條 承攬項目概況

　　1、項目名稱：________________________。

　　2、項目地點：________________________。

　　3、項目內容：________________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條 圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。

　　第三條 定作方義務

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進嘗竣工驗收。

　　第四條 承攬方義務

　　(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條 項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條 確定變更合同價款及工期

　　(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條 材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條 質量標準

　　雙方約定本項目質量標準 ：

　　(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求

　　第九條 項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規(guī)定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

　　第十條 合同價款支付方式

　　1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。

　　第十一條 違約責任

　　1、承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。

　　2、定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;

　　(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______日

　　鋼結構簡單的合同2

　　發(fā)包方：(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　甲、乙雙方為配合完成本鋼結構建設工程，明確各自在施工過程中的權利、義務和經濟責任，根據合同法條例和工程具體情況，本著平等互利的原則，經協商，簽定如下合同條款：

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：_______________________

　　2、工程地點：_______________________

　　3、結構層次：_______________________

　　4、建筑面積：_______________________

　　5、工程范圍：___________

　　6、設計單位：_______________________

　　第二條：承建方式________

　　第三條：工程造價

　　本工程承包價為____萬人民幣，每平方米為____元。施工中發(fā)生的單項設計變更，另行協商。

　　第四條;開、竣工日期

　　本工程根據甲、乙雙方議定的工期____天。施工中遇有下列情況工期應順延：

　　1、因設計變更延誤的時間以及甲方造成的因素;

　　2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能連續(xù)施工所耽誤的時間;

　　3、非正常停電的時間;

　　4、人力不可抗拒自然災害，乙方無法施工的時間。

　　第五條：雙方職責

　　(一)甲方：

　　1、甲方應向乙方出示工程項目批準及其他批準手續(xù)。

　　2、開工前會同乙方施工圖審核，并協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護。

　　3、會同乙方確定建筑物、道路和定位標樁水準點和座標控制點、

　　4、負責協調工程所在地的居民、村組可能發(fā)生的矛盾，以及城建、土管、稅務部門等相關的矛盾與費用。

　　5、做好施工現場的“三通一平”(即電通、路通、場地平整)工作。并提供乙方工程施工中的用電。

　　6、組織有關單位對設計圖紙和有關的技術資料進行會審交底。

　　7、甲方指派____為工地代表，負責處理日常事務和工程質量監(jiān)督等事宜。

　　8、按合同規(guī)定及時向乙方支付工程款。

　　9、凡屬于配套工程，甲方自理土建項目必須服從乙方整體工程計劃安排、協調、施工。

　　(二)乙方：

　　1、向甲方提供工程施工圖紙并負責設計不當所引起的.后果，負責工程開工前的各項施工準備工作。

　　2、按時向甲方提供材料質量證明書。

　　3、做好分部項檢查驗收。

　　4、確保工程質量和施工安全、文明，嚴禁野蠻施工。

　　5、自覺遵守建筑單位的規(guī)章制度。

　　6、負責做好工程竣工交付后的回訪保修工作。

　　7、乙方指派____為工地代表，負責工地的全面管理工作。

　　8、配合甲方協調工程實施中相關的矛盾。

　　9、施工期間，發(fā)生的質量、安全事故，均由乙方負責，甲方不管。

　　第六條：付款及結算方法

　　按工程進度分期支付，其中：

　　第七條：工程質量與驗收

　　1、乙方必須按施工圖紙及國家現行施工規(guī)范進行施工，不得擅自變更和改動。

　　2、乙方應對全部現場操作、施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全責任。

　　3、工程所需材料均由乙方自組供應，并且要符合國家規(guī)定的國標材料。主要材料進場時，經甲方確認后方可使用。

　　第八條：竣工驗收

　　1、乙方應在單位工程竣工前三日內，通知甲方驗收，如甲方在一周內不能按時組織驗收而又無正當道理時，或甲方經使用后，視工程驗收合格。

　　2、驗收中，發(fā)生不符合質量要求需要返工的項目，乙方應在雙方商定的期限內完成。

　　3、工程支付后，乙方應主動回訪，并對工程質量終身維護。在( )年保修期內，發(fā)生確因施工責任質量問題，由乙方負責并承擔修理費用，在保修期外收取材料修理費用。

　　4、工程竣工驗收后，甲方應在十日內給與乙方合同規(guī)定的工程款。

　　第九條：附則

　　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　1、因甲方原因而造成乙方誤工，甲方應承擔乙方的誤工損失費。

　　2、本工程競標報價一次性包定，如變更增加造價另行計算，按乙方報價競標報價同比例上下浮。

　　3、本合同履行過程中發(fā)生糾紛，甲、乙雙方協商解決，協商不成可向人民法院訴訟。

　　4、本合同自甲、乙雙方簽字生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　鋼結構簡單的合同3

　　建設方（以下簡稱甲方）：

　　承攬方（以下簡稱乙方）：

　　風險提示：發(fā)包人的相對義務

　　根據法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。

　　若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。根據《中華人民共和國民法典》及有關規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。

　　一、鋼結構工程概況

　�。�1）工程名稱：

　�。�2）工程地點：

　　（3）工程范圍和內容：本房為_______跨鋼結構廠房，規(guī)格：長_______米；寬_______米；檐高_______米，按圖紙施工。

　�。�4）建筑外包面積：_______平方米。

　　二、工程施工日期

　�。�1）開工日期：________年____月____日；

　　風險提示：

　　關于實際竣工日期的規(guī)定。當因實際竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關規(guī)定參照具體情形：

　　工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

　�。�2）竣工日期：________年____月____日；

　　（3）合同工期總日歷天數_________天。

　　三、工程合同造價及結算

　�。�1）本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。

　�。�2）本合同簽訂后，甲方須付預付款______％計人民幣______元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的______％計人民幣______元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程款。

　�。�3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

　　（4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。

　�。�5）本合同造價結算方式：____________。風險提示：工程質量未符合標準的歸責

　　因發(fā)包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：質量標準評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據。

　　五、甲方的義務責任

　�。�1）辦理好各種施工手續(xù)，并在乙方進場前提供給乙方；

　�。�2）施工過程中，協助乙方協調好各種關系；

　　（3）提供施工所需的水、電源。

　　六、乙方的義務責任

　�。�1）乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質證明，并按相應標準進行加工制作，如不相符，甲方有權提出整改或相應經濟賠償；

　�。�2）在施工過程中，乙方應文明施工；

　�。�3）乙方在施工中發(fā)生的一切事故，由乙方負全責。

　　七、安全責任

　　乙方進場后，要嚴格按照操作規(guī)程及有關施工安全規(guī)范進行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發(fā)生安全事故及施工質量達不到要求，一切經濟損失及責任全部由乙方承擔。風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責

　　承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。

　　發(fā)包人提供的材料和工程設備的規(guī)格、數量或質量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。

　　八、材料的提供

　　工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。

　　九、工程驗收

　　（1）乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明和相關規(guī)范精心施工，確保質量，施工中因施工責任造成不合質量要求，甲方必須及時提出，乙方應保證質量，負責返工修補并承擔一切費用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質量問題，由乙方無償保修________年（本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質監(jiān)站組織為準）。

　�。�2）甲方按施工圖紙、說明及國家有關規(guī)定進行驗收，竣工前乙方提出交工通知書，甲方接到通知書后應在____日內組織人員進行驗收，并簽具驗收證明，逾期按合格檢定。（竣工驗收合格后甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用則視為工程驗收合格）。

　　風險提示：保修責任的起算工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。

　　發(fā)包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。

　　十、維修期限承包人應按法律、行政法規(guī)及國家關于工程質量保修的有關規(guī)定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。保修期為：________年____月____日________年____月____日。風險提示：明確違約責任在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發(fā)生，也有據可依。

　　十一、違約責任

　　（1）因承包人原因導致工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔返工或采取加固措施發(fā)生的全部費用；

　�。�2）因承包方原因導致延誤工期，按工程總造價的萬分之三天賠償發(fā)包人；

　　（3）發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三天賠償承包人。

　　十二、爭議解決

　　若雙方就經濟糾紛協商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。

　　十三、其他

　�。�1）發(fā)包人、承包人履行合同全部義務后，發(fā)包人向承包人簽發(fā)履約證書，本合同即告終止。

　�。�2）合同的權利義務終止后，發(fā)包人、承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

　�。�3）本合同正本____份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存____份。

　�。�4）雙方根據有關法律、行政法規(guī)規(guī)定，結合工程實際，經協商一致后，可對本合同內容具體化、補充或修改，其效力同本合同。

　　發(fā)包人：（公X）

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　XX編碼：________年____月____日

　　承包人：（公X）

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　XX編碼：

　　________年____月____日

　　鋼結構簡單的合同4

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　一、工程概況

　　工程名稱：工程地點：

　　建筑面積：工程內容：屋面檁條、墻面檁條、屋面板、墻面板、門、窗、天溝、落水管等工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　二、承包方式、單價及付款方式

　　1、屋面、墻面、門窗、檁條及天溝，按400元/T計算。

　　2、屋面板、拉鋼絲、鋪棉、現場壓板，11元/m2。

　　3、墻面板、拉鋼絲、鋪棉、現場壓板，13元/m2，包括門窗、雨棚。

　　4、落水管安裝，按6元/m計算。

　　以上按實際工作量結算

　　5、付款：作業(yè)隊進入工地開始安裝，付5000元進場費，其余按照接點按工作總量的80%付款。

　　三、工程質量、安全責任

　　1、乙方必須確保承包范圍內的質量要求（按圖施工），如未達要求返工，乙方自行承擔，并接受甲方代表的監(jiān)督，目標合格。

　　2、乙方一定要遵守甲方制訂的各項安全規(guī)章制度，杜絕一切傷亡事故，如發(fā)現隱患及時整改，出了事故乙方自己承擔。

　　3、甲方不能及時提供材料，導致乙方停工等損失由甲方負責。如乙方原因造成停工、延誤工期，按總價的0.5%/日予以處罰。

　　四、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：乙方：

　　代表：

　　年_____月_____日年_____月_____日

　　鋼結構簡單的合同5

　　甲方：_____ (以下簡稱甲方)

　　乙方：_____ (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規(guī)定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。

　　一、項目名稱和地點

　　1、項目名稱：_____型廣告塔_____座

　　2、工程地點：

　　二、工程內容：

　　1、依據甲乙雙方確認的《________》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍_____漆(_____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《_____》型廣告塔_____座。

　　2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。

　　三、承包方式和造價：

　　《_____》型廣告塔_____座，單價每座_____元(大寫：_____)。合計人民幣_____元，大寫：_____元整;

　　本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。

　　四、工程價款支付、結算方式：

　　付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_____%,計人民幣_____元(大寫:_____元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的_____%，計人民幣_____元(大寫：_____元整);之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價_____元(大寫：_____元整)的_____%;合計人民幣_____元(大寫：_____元整)N座廣告塔共計_____元(大寫：_____整);_____%作為乙方的保修保障金合計人民幣_____元(大寫：_____元整)，滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。

　　五、工程期限為_____天，其中加工配件_____天，運輸_____天,安裝_____天。

　　六、雙方責任

　　廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同

　　(一)甲方責任

　　1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人X元計，工期相應順延。

　　2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場_____米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。

　　3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

　　5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_____元。

　　6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為_____KN/m2(抗風設計值為_____級)。鋼結構廣告牌制作廣告塔質保期為_____年，保修期為_____年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的_____%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風下雨、雪等，河北墻體廣告)或停電原因，工期順延。

　　5、工程質量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為) ;如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。

　　6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

　　7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

　　8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

　　七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

　　八、附件：

　　《_____鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》

　　附則：

　　(一)合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。

　　(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

　　(三)經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。

　　(四)本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規(guī)程》CECS148:_____XX省工程建設標準《_____》_____。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。

　　甲方代表人簽字(蓋章)：_____ 乙方代表人簽字(蓋章)：_____

　　_____年_____月_____日____年_____月_____日

　　鋼結構簡單的合同6

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：_______

　　承包方(簡稱乙方)：_______

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建設法》及其他有關法律、行政法規(guī);遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則訂立本合同，并嚴格執(zhí)行。

　　第一部分工程概況

　　工程名稱：九州醫(yī)藥C區(qū)分揀車間鋼結構

　　工程地點：太原市小店區(qū)

　　工程結構：門式剛架

　　第二部分承包內容及總要求

　　一、承包方式包工、包機械、包質量、包安全、包驗收、包工期、包成

　　二、工程承包內容和價格

　　1、承包內容：(1)C區(qū)鋼結構車間的檁條、拉桿、隅撐、屋面板、墻板的安裝。按照實際

　　(2)C區(qū)天溝安裝，安裝費：總計4000元。

　　三、承包工期要求

　　1、開工日期為_______年_______月_______日，竣工日期為_______年_______月_______日，總工期：_______天。

　　2、乙方須按質按量如期完成所承包工程。

　　第三部分付款方式

　　1、進場付3000元進場費。

　　2、彩鋼板安裝完成付到80%

　　3、驗收合格后付到95%，剩余5%作為質保金，在質保期滿后，無償一次性付清。(質保期為一年)

　　第四部分質量要求

　　1、本工程質量標準為_______合格

　　第五部分雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、向乙方提供完整的施工圖、設計變更通知和相應的技術交底通知等。

　　2、甲方隨時檢查工程進度、質量、安全與文明施工,負責技術監(jiān)督工作,監(jiān)督乙方合理利用和使用材料。

　　3、甲方負責組織乙方人員進行現場安全等相關教育,并組織乙方負責人及技術人員對施工組織設計等文件學習。

　　二、乙方責任

　　1、乙方應嚴格執(zhí)行安全、文明施工的有關規(guī)定,如因乙方違反相關規(guī)定而發(fā)生人身傷亡、傷害及財物損壞等安全事故，一切責任由乙方承擔。

　　2、乙方應根據甲方提供的施工圖及有關設計變更通知書的內容,嚴格按圖施工。

　　3、乙方在收到甲方傳遞的圖紙、技術規(guī)范、設計修改等文件時,應仔細研讀,如有任何錯誤、遺漏、矛盾或模糊,應立即通知甲方，以便甲方能與總包單位進行溝通并作出相應的更正、確認。

　　4、分項工程完工后,甲方人員會同監(jiān)理、總包單位驗收未達到質量標準要求時,乙方應及時返工。

　　5、完工后保證工完場地清，不留任何施工垃圾及余料。

　　第六部分保險

　　乙方必須按規(guī)定為從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險、社會醫(yī)療保險等。

　　第七部分其他

　　一、雙方違約責任

　　1、合同簽訂后，不經雙方協商同意，不得隨意變更或解除，由此影響施工計劃造成的經濟損失由變更方(或解除方)賠償。

　　二、合同生效和終止

　　1、雙方簽字蓋章后生效，結清工程款時失效。

　　三、其他未盡事宜雙方相互協商并簽訂補充協議，與本合同具有同等效力。

　　四、本合同發(fā)生糾紛時，甲乙雙方應及時協商，協商不成時可向工程所在地的人民法院起訴。

　　本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。

　　發(fā)包方(甲方)：_______(公章)承包方(乙方)：_______(公章)

　　委托代理人：_______委托代理人：_______

　　聯系電話：_______聯系電話：_______

　　______年______月______日______年______月______日

【鋼結構簡單的合同范本（精選6篇）】相關文章：

廠房鋼結構合同范本（精選6篇）04-03

鋼結構購買合同范本04-10

鋼結構建設合同范本04-02

鋼結構施工合同范本最新04-25

鋼結構勞動合同范本03-26

鋼結構采購合同范本（通用6篇）04-03

鋼結構工程承包合同范本03-13

鋼結構工程安裝承包合同范本05-06

鋼結構工程安裝承包合同范本02-24

簡單的進貨合同范本（精選5篇）04-03